中国电信股份有限公司嘉兴长途电信传输局2026年越秀路宿舍改造提升项目 询比公告

未终止

非快采



：2026-07-02



正文

正文



 



    本询比项目为中国电信股份有限公司嘉兴长途电信传输局2026年越秀路宿舍改造提升项目（标段编号：ZJBBFA202606290006），采购人为中国电信股份有限公司嘉兴长途电信传输局，采购代理机构为浙江中通通信有限公司。项目资金已落实。具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。



    1.项目概况与采购内容



    1.1项目概况：本项目为嘉兴市越秀南路973号宿舍502、503室实施老旧房屋整体翻新改造工程，重点实施基础整修、水电改造及功能区升级。主要包括基础工程、水电工程、功能区装修、辅助工程等。



    1.2采购内容及标包划分情况：

    1.2.1 本采购项目估算为：【6.2】万元（【不含税】）,支出类型为【成本性预算】。



★保修期：单个项目验收合格之日起2年（整体工程不少于2年、防水工程不少于5年）。



★工期：【开工令发出之日起30个工作日内完工】。



★质量标准：符合国家及行业相关验收标准。



★承包方式：包工包料。承包人实行包工、包料（甲供除外）、包工期、包质量、包安全、包施工审批手续费用的方式，并不得转包。承包人分包项目必须事先征得发包人的书面同意（合法劳务分包除外）；如果发现承包人未经发包人同意将工程转让或分包给第三者施工，发包人有权解除合同，承包人赔偿由此造成发包人的经济损失。



本项目与成交供应商的签约总金额为【响应金额*成交份额】。



 



序号







标包名称







产品名称







规格型号







数量







交货地点







交货期









1







中国电信股份有限公司嘉兴长途电信传输局2026年越秀路宿舍改造提升项目







/







-/







1







浙江省嘉兴市







开工令发出之日起30个工作日内完工





    本项目不划分标包。

    本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（

    1.2.2成交供应商数量：1个，每个成交供应商对应的份额如下：

第一成交供应商份额100%。

    1.3本项目设置最高响应限价。最高响应报价限价为【62000元（不含税）】，供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。

    2.供应商资格要求



    2.1供应商基本资格要求



    2.1.1 供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。供应商应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

    2.1.2 供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。

    2.1.3 本次询比不接受联合体响应。

    2.1.4 本次询比不接受代理商响应。



    2.1.5 供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。

    2.2供应商不得存在下列情形之一



    （1） 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；



    （2） 被依法暂停或取消投标/响应资格的；



    （3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；



    （4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；



    （5） 在最近三年内（自2023年07月13日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；



    （6） 在最近五年内（自2021年07月13日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；



    （7） 在最近五年内（自2021年07月13日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；



    （8） 被最高人民法院在“信用中国”网站（



    （9） 为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；



    （10） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；



    （11） 为本询比项目的代建人；



    （12） 为本询比项目的采购代理机构；



    （13） 与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；



    （14） 与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；



    （15） 被工商行政管理机关在国家企业公示系统中列入严重违法失信企业名单的；



    （16）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；



    （17）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；



    （18）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；



    （19） 近两年（自【2024年07月13日】起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

    （19）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；

    （20）法律法规、询比文件限定的其他情形。



    2.3产品资格要求



    2.3.1 产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的成熟稳定的产品。



    2.3.2 供应商应同时具有以下资质，提供有效证明材料：



1）施工资质：具有有效的住房城乡建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。



如供应商已根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换领相应专业等级资质证书，则按照相应资质管理规定和资质标准认定施工资质。



2）具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。

    2.3.3 人员要求：



1）企业负责人具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（A类）不少于1人；



2）企业项目经理：拟派企业项目经理具备注册建造师证书，注册专业：建筑工程专业二级及以上并同时具备《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B类）不少于1人；



3）企业专职安全生产管理人员具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（C类）不少于1人；



（提供证书复印件，并同时提供在供应商单位缴纳的在响应截止时间前5个月内任意3个月的社保证明材料。）。

    2.4法律法规规定的其他要求。



    3.资格审查方法



本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

    4.询比文件的获取



    4.1询比文件获取时间:2026年07月03日 09时00分00秒至2026年07月06日 17时00分00秒（北京时间，下同）。



    4.2询比文件获取方式：登录“中国电信阳光采购网（



    4.3询比文件费用：本项目不收取文件费用。



    5.响应文件的递交



    5.1响应文件递交截止时间（即响应截止时间）为：2026年07月13日 09时30分00秒



    5.2电子响应文件的提交方式：登录中国电信阳光采购网（



    5.3本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件，采购人/采购代理机构邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。



    7.供应商注册

    7.1中国电信阳光采购网注册



    未注册过的潜在供应商，须通过中国电信阳光采购网（



    7.2 CA证书办理



    参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。



    7.3技术支撑联系方式



    服务热线：4000111884



    服务邮箱：zb_support@（电子采购系统技术支撑）



              ctsc@（CA证书办理技术支撑）



    8.发布公告的媒介



    本询比公告在 中国电信阳光采购网（



    9.联系及异议接收方式



    9.1联系方式



采 购 人:







中国电信股份有限公司嘉兴长途电信传输局







采购代理机构:







浙江中通通信有限公司









地    址：







浙江省嘉兴市南湖区越秀南路973号







地    址：







浙江省杭州市河东路215号









邮    编：







/







邮    编：







330000









联 系 人：







吴工







联 系 人：







屠盈盈









电    话：







19905713555







电    话：







17767169993









电子邮件：







19905713555@







电子邮件：







@









网    址：







/







网    址：







/









 







 







开户银行：







中信银行杭州天水支行









 







 







账    号：







3110830019310032544





    9.2异议接收方式



    登录中国电信阳光采购网（



 



采购代理机构：浙江中通通信有限公司



2026年07月02日



 



询比标包文件



中国电信股份有限公司嘉兴长途电信传输局2026年越秀路宿舍改造提升项目



 



    本询比项目为中国电信股份有限公司嘉兴长途电信传输局2026年越秀路宿舍改造提升项目（标段编号：ZJBBFA202606290006），采购人为中国电信股份有限公司嘉兴长途电信传输局，采购代理机构为浙江中通通信有限公司。项目资金已落实。具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。



    1.项目概况与采购内容



    1.1项目概况：本项目为嘉兴市越秀南路973号宿舍502、503室实施老旧房屋整体翻新改造工程，重点实施基础整修、水电改造及功能区升级。主要包括基础工程、水电工程、功能区装修、辅助工程等。



    1.2采购内容及标包划分情况：

    1.2.1 本采购项目估算为：【6.2】万元（【不含税】）,支出类型为【成本性预算】。



★保修期：单个项目验收合格之日起2年（整体工程不少于2年、防水工程不少于5年）。



★工期：【开工令发出之日起30个工作日内完工】。



★质量标准：符合国家及行业相关验收标准。



★承包方式：包工包料。承包人实行包工、包料（甲供除外）、包工期、包质量、包安全、包施工审批手续费用的方式，并不得转包。承包人分包项目必须事先征得发包人的书面同意（合法劳务分包除外）；如果发现承包人未经发包人同意将工程转让或分包给第三者施工，发包人有权解除合同，承包人赔偿由此造成发包人的经济损失。



本项目与成交供应商的签约总金额为【响应金额*成交份额】。



 



序号







标包名称







产品名称







规格型号







数量







交货地点







交货期









1







中国电信股份有限公司嘉兴长途电信传输局2026年越秀路宿舍改造提升项目







/







-/







1







浙江省嘉兴市







开工令发出之日起30个工作日内完工





    本项目不划分标包。

    本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（

    1.2.2成交供应商数量：1个，每个成交供应商对应的份额如下：

第一成交供应商份额100%。

    1.3本项目设置最高响应限价。最高响应报价限价为【62000元（不含税）】，供应商响应报价高于最高响应限价的，其响应将被否决。

    2.供应商资格要求



    2.1供应商基本资格要求



    2.1.1 供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。供应商应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与响应的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

    2.1.2 供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包响应或者未划分标包的同一询比项目响应。

    2.1.3 本次询比不接受联合体响应。

    2.1.4 本次询比不接受代理商响应。



    2.1.5 供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。

    2.2供应商不得存在下列情形之一



    （1） 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；



    （2） 被依法暂停或取消投标/响应资格的；



    （3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；



    （4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；



    （5） 在最近三年内（自2023年07月13日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；



    （6） 在最近五年内（自2021年07月13日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；



    （7） 在最近五年内（自2021年07月13日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；



    （8） 被最高人民法院在“信用中国”网站（



    （9） 为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；



    （10） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；



    （11） 为本询比项目的代建人；



    （12） 为本询比项目的采购代理机构；



    （13） 与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；



    （14） 与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；



    （15） 被工商行政管理机关在国家企业公示系统中列入严重违法失信企业名单的；



    （16）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；



    （17）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；



    （18）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；



    （19） 近两年（自【2024年07月13日】起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

    （19）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；

    （20）法律法规、询比文件限定的其他情形。



    2.3产品资格要求



    2.3.1 产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的成熟稳定的产品。



    2.3.2 供应商应同时具有以下资质，提供有效证明材料：



1）施工资质：具有有效的住房城乡建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。



如供应商已根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换领相应专业等级资质证书，则按照相应资质管理规定和资质标准认定施工资质。



2）具有建设行政主管部门核发的有效的安全生产许可证。

    2.3.3 人员要求：



1）企业负责人具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（A类）不少于1人；



2）企业项目经理：拟派企业项目经理具备注册建造师证书，注册专业：建筑工程专业二级及以上并同时具备《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B类）不少于1人；



3）企业专职安全生产管理人员具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（C类）不少于1人；



（提供证书复印件，并同时提供在供应商单位缴纳的在响应截止时间前5个月内任意3个月的社保证明材料。）。

    2.4法律法规规定的其他要求。



    3.资格审查方法



本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

    4.询比文件的获取



    4.1询比文件获取时间:2026年07月03日 09时00分00秒至2026年07月06日 17时00分00秒（北京时间，下同）。



    4.2询比文件获取方式：登录“中国电信阳光采购网（



    4.3询比文件费用：本项目不收取文件费用。



    5.响应文件的递交



    5.1响应文件递交截止时间（即响应截止时间）为：2026年07月13日 09时30分00秒



    5.2电子响应文件的提交方式：登录中国电信阳光采购网（



    5.3本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件，采购人/采购代理机构邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。



    7.供应商注册

    7.1中国电信阳光采购网注册



    未注册过的潜在供应商，须通过中国电信阳光采购网（



    7.2 CA证书办理



    参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。



    7.3技术支撑联系方式



    服务热线：4000111884



    服务邮箱：zb_support@（电子采购系统技术支撑）



              ctsc@（CA证书办理技术支撑）



    8.发布公告的媒介



    本询比公告在 中国电信阳光采购网（



    9.联系及异议接收方式



    9.1联系方式



采 购 人:







中国电信股份有限公司嘉兴长途电信传输局







采购代理机构:







浙江中通通信有限公司









地    址：







浙江省嘉兴市南湖区越秀南路973号







地    址：







浙江省杭州市河东路215号









邮    编：







/







邮    编：







330000









联 系 人：







吴工







联 系 人：







屠盈盈









电    话：







19905713555







电    话：







17767169993









电子邮件：







19905713555@







电子邮件：







@









网    址：







/







网    址：







/









 







 







开户银行：







中信银行杭州天水支行









 







 







账    号：







3110830019310032544





    9.2异议接收方式



    登录中国电信阳光采购网（



 



采购代理机构：浙江中通通信有限公司



2026年07月02日



 



询比附件

询比公告.pdf

2026-07-02 18:21:40